作者：周軍律師.

如需幫助可關(guān)注，私信必復(fù)。

在施工合同中，發(fā)包方和承包方通常會就工程款支付、工期、質(zhì)量、安全等方面進(jìn)行詳細(xì)約定。為了保證施工進(jìn)度，發(fā)包方有時會在合同中約定“即使未按時支付工程款，施工方也不得停工”的條款。

如果施工方同意這樣的約定，在發(fā)包方未支付工程款時，能停工嗎？

這個問題在實際操作中有一定爭議。

在法律實踐中，合同條款的效力和雙方的權(quán)利義務(wù)需要根據(jù)合同法的相關(guān)規(guī)定來判斷。如果合同中的條款違反了法律的強制性規(guī)定，或者明顯不公平，那么這樣的條款可能會被認(rèn)定為無效。因為它可能被視為限制了施工方在發(fā)包方違約時采取合理措施的權(quán)利。

例如上述約定，在某些情況下，發(fā)包方嚴(yán)重違約，長期拖欠工程款，導(dǎo)致施工方無法繼續(xù)施工，這時候施工方就有權(quán)采取停工等措施來保護自己的合法權(quán)益，而不受該條款的約束。

在《中豫興達(dá)國際路橋建設(shè)有限公司與鶴壁市益生農(nóng)牧發(fā)展有限公司、張洪廣建設(shè)工程施工合同糾紛一審民事判決書》中，法院就明確指出，盡管合同中有“承包人在未收到款項時不得停工”的約定，但如果發(fā)包方未能履行支付工程款的義務(wù)，導(dǎo)致施工無法進(jìn)行，承包方仍然有權(quán)停工，并要求發(fā)包方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

這表明，即使合同中有此類限制性條款，如果發(fā)包方嚴(yán)重違約，承包方仍然有權(quán)采取必要的維權(quán)措施。在發(fā)包方嚴(yán)重違約的情況下，施工方應(yīng)當(dāng)有權(quán)采取包括停工在內(nèi)的合理措施來保護自己的權(quán)益。

周軍律師提醒，施工合同中的任何條款都應(yīng)當(dāng)遵循公平、合理的原則，并且不得違反法律的強制性規(guī)定。在實際操作中，雙方應(yīng)當(dāng)通過協(xié)商解決爭議，如果協(xié)商不成，可以通過法律途徑來解決。遇到相關(guān)問題，建議及時咨詢專業(yè)律師，尋求有效的法律幫助，以免錯失維權(quán)良機。

普及法律常識，幫您維護權(quán)益。

關(guān)注點贊轉(zhuǎn)發(fā)，讓親友都得到法律保護！